Договор поставки металлопроката

Образец двустороннего договора поставки металлопроката. Поставщик - МеталлЭкспертГрупп (МЭГ); Покупатель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Договор считается заключённым с момента акцепта (оплаты счёта либо подписания спецификации). Реквизиты сторон указываются в договоре при заключении сделки.

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора передавать, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать продукцию (Товар) в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и/или приложениями к нему (Спецификация и/или Счет и прочее).

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена и срок поставки товара согласовываются сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае возникновения противоречий между условиями Договора и Спецификации, приоритетными считаются условия, согласованные Сторонами в Спецификации. Условия Договора и/или Спецификации являются приоритетными перед условиями Счета.

1.3. Стороны договорились, что любая поставка, выполненная Поставщиком (по Счету, по Спецификации и/или иному документу) в адрес Покупателя (либо иного грузополучателя, указанного Покупателем) в течение срока действия настоящего Договора, будет признаваться сторонами поставкой по настоящему Договору, даже в случае отсутствия в товарной накладной или УПД ссылки на настоящий Договор.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору товар не заложен, не обременен, не является предметом какого-либо спора, не находится под арестом, выпущен для свободного обращения на территории РФ и является свободным от каких-либо прав и обязательств.

1.5. Стороны обязаны предоставить друг другу копии доверенностей представителей Сторон, уполномоченных на подписание настоящего Договора, Спецификаций и иных приложений и дополнительных соглашений, в случае если указанные документы подписываются не лицами, имеющими право действовать от имени Стороны без доверенности.

1.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны перед третьими лицами. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

1.7. Настоящим Покупатель в порядке статьи 431.2 ГК РФ заверяет Поставщика в том, что не осуществляет оплату за Товар со спецсчетов (ОБС, казначейские и иные) и/или Договор не заключается в целях выполнения государственного, муниципального или государственного оборонного заказа (ГОЗ). При недостоверности заверения Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а денежные средства подлежат возврату Покупателю на счет, с которого они были оплачены.

2.1. Срок поставки Товара устанавливается Сторонами в Спецификации или ином приложении к Договору. Поставщик имеет право осуществлять досрочную поставку товара, а также поставку товара партиями (частями).

2.2. Поставщик до истечения срока поставки по адресу электронной почты, указанному в разделе 8 настоящего Договора, направляет Покупателю уведомление о готовности товара к передаче.

2.3. Товары должны иметь стандартную тару и упаковку, соответствующую для такого вида Товара и обеспечивающую его сохранность при нормальных условиях транспортировки и хранения. Положения данного пункта не распространяются на Товар, который по своему характеру не требует затаривания и упаковки.

2.4. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю: при выборке товара — в момент выборки; при доставке силами Поставщика — при вручении товара Покупателю (указанному грузополучателю); при доставке силами Покупателя или привлечённым им перевозчиком — при вручении товара первому перевозчику.

2.5. Допустимое отклонение (толеранс) количества фактически поставленного Товара от количества, установленного Спецификацией или Счетом, составляет +/-10%. При поставке с учётом толеранса обязательства Поставщика считаются выполненными надлежащим образом, оплате подлежит фактически поставленное количество, указанное в товаросопроводительных документах.

2.6. В случае нарушения Покупателем разумных сроков (5 рабочих дней) согласования/подписания Документации Поставщик вправе реализовать право на односторонний отказ от исполнения обязательств без выплаты штрафных санкций либо сдвинуть срок производства/изготовления товара пропорционально сроку согласования. Срок согласования Документации не входит в срок поставки.

2.7. Если после согласования и подписания Спецификации Покупатель сообщает о необходимости внесения изменений, предполагающих увеличение количества товара, изменение качественных или технических характеристик, ассортимента, такие изменения оформляются путём подписания Дополнительного соглашения к спецификации.

3.1. Поставщик гарантирует, что качество и комплектность поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов и техническим условиям, установленным в РФ для данного вида Товара. Покупатель не вправе отказаться от приёмки товара, соответствующего по качеству условиям договора, но имеющего внешние особенности, не влияющие на качество (изморозь, поверхностная ржавчина, пыль, грязь и иные). Товар, изготовленный по индивидуальному заказу, в т.ч. порезанный или порубленный Поставщиком, возврату не подлежит.

3.2. При приёмке Товара для Сторон являются обязательными положения инструкций Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 и от 25.04.1966 № П-7 со всеми изменениями в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и настоящему Договору.

3.3. На все виды поставляемого Товара Поставщик предоставляет Покупателю оформленные надлежащим образом документы (если Спецификацией не предусмотрены иные): оригинал товарно-транспортной накладной; оригинал транспортной накладной; оригинал УПД.

3.4. Покупатель обязан передать Поставщику подписанные товаросопроводительные документы в день получения товара (при получении из транспортной компании — скан не позднее следующего дня, оригиналы почтой в течение 3 рабочих дней). Если по истечении 3 рабочих дней документы необоснованно не подписаны и не отправлены Поставщику, они считаются подписанными в одностороннем порядке, а товар принятым без замечаний. Претензии относительно количества, ассортимента и товарного вида после подписания УПД не принимаются, за исключением скрытых дефектов.

3.5. При доставке товара за счёт Поставщика Покупатель обязуется обеспечить свободный подъезд к месту разгрузки и произвести выгрузку своими силами не позднее двух часов с момента прибытия автомобиля (момент прибытия — время уведомления Покупателя по электронной почте/мессенджерам). Начиная с 3-го часа начисляется оплата за простой: ТС массой до 3,5 т — 2000 руб.; свыше 3,5 т — 2800 руб.; свыше 20 т — 6000 руб.; негабарит (трал) — 15000 руб. (в т.ч. НДС 22%) за каждый час.

3.6. При организации Поставщиком морской или железнодорожной перевозки в случае увеличения цен перевозчиком Покупатель производит доплату за организацию доставки. При несогласии Покупателя Стороны согласовывают иной вид транспорта, а при невозможности Поставщик вправе установить самовывоз со склада как единственный способ поставки. При неосуществлении самовывоза в течение 3 рабочих дней начисляется неустойка 3% от цены товара за каждый день просрочки.

3.7. В случае выборки товара Покупатель обязуется в течение 7 рабочих дней с даты уведомления о готовности произвести выборку по адресу, указанному в Спецификации или Счёте.

3.8. Гарантийный срок на Товар устанавливается заводом-изготовителем и указывается в документах о качестве. Если такой срок не установлен, Стороны определили его равным 3 месяцам с момента поставки при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения.

3.9. При получении Товара Покупатель (Грузополучатель) обязан проверить соответствие Товара сопроводительным документам, по количеству, комплектности и видимым недостаткам. По явным недостаткам требования предъявляются в момент приёмки, по скрытым — в течение гарантийного срока. Покупатель, принявший товар без проверки, лишается права ссылаться на явные недостатки, кроме гарантийных случаев.

3.10. При выявлении недостатков в отсутствие Поставщика последнему направляется уведомление о вызове представителя для совместного осмотра. Поставщик направляет представителя в течение 10 рабочих дней. При неприбытии представителя Покупатель проводит осмотр с обязательной фото- и видеофиксацией; односторонний акт не является безусловным доказательством несоответствия Товара.

3.11. По результату выявленных недостатков Поставщик по своему усмотрению: устраняет дефекты в согласованные сроки; соразмерно уменьшает стоимость; либо возвращает денежные средства за товар ненадлежащего качества.

4.1. Общая сумма (цена) договора определяется стоимостью товара, поставленного за весь период действия договора, в том числе НДС 22%.

4.2. Цена на товар фиксируется в момент подписания Сторонами Спецификации и не может быть изменена в одностороннем порядке до истечения срока оплаты, за исключением случаев изменения ценообразующих факторов (п. 3.6, 4.6). В случае просрочки предварительной оплаты цена товара может быть изменена, Покупатель оплачивает товар по новой цене.

4.3. Если иное не согласовано в Приложении, Покупатель обязуется произвести предварительную оплату в размере 100% стоимости товара в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора и/или Приложения. Проценты на сумму предоплаты по ст. 487 ГК РФ не начисляются.

4.4. Расчёты осуществляются в российских рублях в безналичной форме. В платёжных поручениях обязательно наличие наименования плательщика, реквизитов договора и Спецификации/счёта. Обязательство по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

4.5. При оплате за Покупателя третьими лицами в платёжном поручении должна быть ссылка на Покупателя с указанием полного наименования, ИНН и номера Договора. Суммы третьих лиц зачисляются только при наличии письменного запроса Покупателя.

4.6. При изменении ценообразующих факторов (отпускных цен изготовителей, транспортных расходов и пр.) цена соответственно изменяется, о чём Поставщик письменно уведомляет Покупателя до отгрузки. Покупатель в течение 3 рабочих дней производит доплату с подписанием Дополнительного соглашения. При несогласии или отсутствии доплаты Поставщик вправе отказаться от поставки без штрафных санкций.

4.7. Если Товар поставляется несколькими партиями, а поступивших средств недостаточно, Поставщик вправе зачесть их в счёт обязательств с более ранним сроком исполнения. Поставщик вправе не производить последующую поставку при наличии просроченных платежей по предыдущим поставкам.

4.8. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Покупателю имущественные потери, возникшие в связи с отказом налоговых органов в применении вычетов по НДС по причинам, связанным с Поставщиком, в размере сумм, уплаченных на основании решений или актов проверок налоговых органов.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. В случае недопоставки или просрочки поставки товара по вине Поставщика Покупатель вправе потребовать неустойку (пени) в размере 0,05% от стоимости не переданного в срок товара за каждый день просрочки.

5.3. В случае просрочки оплаты Поставщик вправе потребовать неустойку 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки; при просрочке более 7 календарных дней — 0,5% от суммы задолженности за каждый день до фактического исполнения.

5.4. В случае просрочки выборки/приёмки товара Покупателем Поставщик вправе потребовать неустойку 0,05% от стоимости непринятого товара за каждый день просрочки.

5.5. В случае просрочки выборки/приёмки Поставщик вправе потребовать оплаты ответственного хранения из расчёта 2% от стоимости не вывезенного товара за каждый день, но не менее 2000 руб. в день. По истечении 20 рабочих дней Поставщик вправе утилизировать или реализовать Товар, удержав понесённые расходы и меры ответственности.

5.6. Услуги Поставщика по выгрузке и погрузке Товара (с учётом НДС 22%): механизированная — 2000 руб. за 1 тонну/подъём; вручную до 50 кг — 1000 руб. за подъём; вручную от 50 кг — 1400 руб. за подъём. Оплата в течение 3 рабочих дней с момента выставления счёта.

5.7. Покупатель вправе отозвать заявку до внесения предоплаты. При отзыве после оплаты или необоснованном отказе от товара Поставщик по своему усмотрению: отказывает в возврате средств и осуществляет поставку; либо возвращает средства за вычетом штрафа 30% от стоимости товара в течение 7 рабочих дней с даты получения оригинала письма об отказе.

5.8. В случае нарушения срока документооборота (в т.ч. п. 3.4) потерпевшая сторона вправе потребовать неустойку 1000 руб. за каждый несвоевременно предоставленный документ за каждый день просрочки.

5.9. В случае отказа Покупателя от Товара на условиях доставки Покупатель компенсирует Поставщику все фактически понесённые (в т.ч. транспортные) расходы на доставку и обратную доставку непринятого товара.

5.10. Право на получение неустойки (пеней) возникает после выставления письменной претензии с расчётом суммы пени либо вынесения судебного решения.

5.11. Поставщик вправе осуществлять удержание сумм, предусмотренных настоящим разделом, в одностороннем бесспорном порядке при взаимных расчётах, в том числе из сумм, подлежащих возврату Покупателю.

5.12. Стороны установили ограничение на взыскание убытков с Поставщика: не возмещается упущенная выгода; не возмещаются расходы Покупателя по приобретению товаров у третьих лиц; не возмещаются убытки от простоя производства; не взыскивается ущерб за несчастные случаи или привлечение к административной/уголовной ответственности.

6.1. Подписывая настоящий Договор, Стороны устанавливают условия и порядок обмена юридически значимыми электронными документами по телекоммуникационным каналам связи, подписанными квалифицированной электронной подписью (ЭП) в качестве аналога собственноручной подписи и печати организации.

6.2. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с законодательством РФ, условиями заключённых соглашений и с учётом регламентирующих документов Оператора ЭДО.

6.3. Документы формируются, передаются и принимаются в электронном виде без последующего обязательного представления на бумажном носителе, что не отменяет возможности использования иных способов обмена документами.

6.4. Стороны незамедлительно информируют друг друга о невозможности обмена электронными документами при техническом сбое; в этот период обмен производится на бумажных носителях с собственноручными подписями.

6.5. Стороны незамедлительно информируют друг друга о прекращении обстоятельств, препятствующих обмену, и возобновляют ЭДО.

6.6. Формализованные электронные документы (счёт-фактура, УПД, документ о передаче товаров) формируются в формате XML, утверждённом Приказом ФНС России, действующим на момент подписания. Неформализованные документы (договор, приложения, дополнительные соглашения, акты сверки, счёт на оплату, ТТН и иные) передаются в согласованном Сторонами формате.

6.7. Документы предоставляются в течение 5 рабочих дней с даты совершения операции; Сторона обязана подписать документ либо передать мотивированный отказ.

6.8. Каждая Сторона несёт ответственность за своевременное обновление ключей ЭП, получение квалифицированных сертификатов и конфиденциальность ключей. Получающая Сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан надлежащим лицом.

6.9. При рассмотрении спорных вопросов ЭДО Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при оформлении в письменной форме и подписании представителями обеих Сторон, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

7.2. Односторонний отказ от исполнения Договора (полный или частичный) допускается при существенном нарушении. Нарушение Поставщиком предполагается существенным при нарушении срока поставки более чем на 20 рабочих дней по его вине; нарушение Покупателем — при нарушении срока оплаты более чем на 20 рабочих дней по его вине.

7.3. Стороны устанавливают досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии — 14 рабочих дней с момента её получения. Неразрешённые споры передаются на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области.

7.4. Претензии направляются заказным письмом либо ценным письмом с описью вложения.

7.5. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026 г. В части взаиморасчётов Договор действует до полного исполнения обязательств. Окончание срока действия не освобождает стороны от ответственности.

7.6. Электронные скан-копии Договора, приложений и изменений к нему, направленные по адресам, указанным в разделе 8, либо в соответствии с разделом 6, имеют полную юридическую силу и приравниваются к оригиналам до получения сторонами оригинальных экземпляров. Обмен оригиналами производится в течение 30 календарных дней с даты подписания.

7.7. Во всём остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

Поставщик: МеталлЭкспертГрупп (МЭГ). Наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес и банковские реквизиты указываются в договоре по конкретной поставке.

Покупатель: наименование, ИНН, КПП, ОГРН, адрес и банковские реквизиты заполняются при заключении договора по конкретной поставке.